rozszerzone informacje o ryzyku
kod ryzyka
6.4_214
nazwa
Ryzyko braku przejrzystej i jednoznacznej procedury dokonania zmiany personelu.
waga ryzyka
***
źródła ryzyka
Umowa nie określa warunków dokonania zmiany personelu lub nie przewiduje maksymalnego czasu dla zamawiającego do wyrażenia zgody lub uwag do zgłaszanej nowej osoby. Brak określenia w umowie warunków i terminu na uzgodnienie zmiany personelu. Zaniechanie określenia takich warunków zmiany personelu stanowi ryzyko umowne związane z czasem koniecznym na uzyskanie zgody na zmianę personelu.
skutki ryzyka
Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane przeciągającym się czasem uzyskiwania zgody i brakiem możliwości podjęcia obowiązków przez nową osobę, kary umowne. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być opóźnienia w wykonywaniu robót. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.
mitygacja ryzyka
Mitygacja ryzyka - analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie czasu na wydanie decyzji przez zamawiającego. Rekomendowane także określanie przez wykonawcę w umowach z kluczowym personelem warunków rozwiązania tych umów nie kolidujących z harmonogramem wykonania umowy o roboty budowlane, wcześniejsze pozyskanie wiedzy o średnim czasie podejmowania decyzji lub zawierania aneksu przez konkretnego zamawiającego.